Смешанный договор поставки и оказания услуг образец
Shedevr-24.ru

Юридический портал

Смешанный договор поставки и оказания услуг образец

Договор смешанного типа (о поставке и об услугах) (общая форма)

Образец документа:

ДОГОВОР N ___ смешанного типа (о поставке и об услугах) (общая форма)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора (далее – Договор) следующее: ____________________________________ (далее – Товар), предоставить услуги по __________________________, а Заказчик – принять указанный Товар, оплатить поставку и предоставленные услуги по Договору.

1.2. Товар по настоящему Договору поставляется и оплачивается в рублях по соответствующим ценам.

1.3. Оплата поставленного Товара и предоставленных услуг производится на основании подписанных Сторонами:

– Акта приемки Товара и услуг;

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара Заказчику определяется на момент формирования заявки на поставку, но не позже “___”________ ____ г.

2.2. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной или ином документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме груза к доставке.

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент получения Товара Заказчиком, сопровождающегося подписанием отгрузочных документов.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно условиям п. 2.1 настоящего Договора.

3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ изготовителя и требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

3.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить все неполадки и дефекты, за исключением тех, которые возникли в связи с несоблюдением Заказчиком условий эксплуатации и хранения.

3.5. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Заказчиком сроки.

3.6. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара, а также по качеству предоставленных услуг в следующие сроки:

– по количеству – не позднее ___ дней со дня получения Товара на склад Заказчика;

– по качеству – ____________________________________.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора составляет ________ (__________) рублей и включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку и разгрузку, а также монтаж и установку.

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату до “___”________ ____ г.

4.3. Платежи за поставку Товара производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному счету.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать Товар в количестве, ассортименте и качества, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Передать Товар, укомплектованный документацией в соответствии с нормативными документами, и в упаковке Поставщика, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении.

5.1.3. Передать вместе с Товаром Заказчику следующую документацию:

– накладную и счет-фактуру на поставленный Товар;

– сертификаты соответствия на поставленный Товар, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Поставлять Товар, соответствующим требованиям ТУ производителя и государственных стандартов Российской Федерации.

5.1.5. Гарантировать надлежащее качество проданного Товара.

5.1.6. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств, указанных в п. 5.1.5 настоящего Договора, в случаях:

– нарушения Заказчиком п. п. 5.2.3 настоящего Договора;

– обнаружения внешних и внутренних повреждений Товара, следов воздействия химических веществ или жидкостей, наличия следов задымления и/или перегрева, повышенного загрязнения и т.д.

5.1.7. При обнаружении несоответствия качества Товара, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Товара Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен.

5.1.8. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчиком и Поставщика.

5.1.9. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение ___ календарных дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

5.1.10. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В лице своего уполномоченного представителя принять Товар от Поставщика в установленные Договором сроки. Принятие Заказчиком предварительно оплаченного Товара носит безусловный характер.

5.2.2. Оплатить поставленный Товар, его доставку в соответствии с условиями п. 4.3 настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечить правильную эксплуатацию Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение _____________ банковских дней известить об этом другую Сторону. В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.

7.3. В случае если после заключения Договора произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала (изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.д.), Стороны должны согласовать вопросы об уплате дополнительных расходов, связанных с исполнением Договора, сроков его исполнения, суммы счета по Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила) например, пожар, наводнение, снежные заносы, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения, введение эмбарго на импорт и/или экспорт, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты государственных органов и действия властей.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 2-х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _____ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом (протоколом, дополнительным соглашением), подписанного надлежаще на то уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями, с учетом действия условия, изложенного в п. 7.2 настоящего Договора.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении противоположной Стороне не менее, чем за _____ дней до предполагаемого расторжения Договора.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.2. Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между Заказчиком и Поставщиком.

Договор поставки товара и оказания услуг образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Договор поставки товара и оказания услуг образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Пример № 1

ДОГОВОР N ___

смешанного типа (о поставке и об услугах) (общая форма)

г. __________ «___»________ ____ г.

_____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик»,

(наименование или Ф.И.О.)

в лице ______________________________________________________, действующего

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

на основании ____________________________________________, с одной стороны,

(документ, подтверждающий полномочия)

и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование или Ф.И.О.)

в лице ______________________________________________________, действующего

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

на основании ___________________________________________, с другой стороны,

(документ, подтверждающий полномочия)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора (далее — Договор) следующее: ____________________________________ (далее — Товар), предоставить услуги по __________________________, а Заказчик — принять указанный Товар, оплатить поставку и предоставленные услуги по Договору.

1.2. Товар по настоящему Договору поставляется и оплачивается в рублях по соответствующим ценам.

1.3. Оплата поставленного Товара и предоставленных услуг производится на основании подписанных Сторонами:

— Акта приемки Товара и услуг;

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара Заказчику определяется на момент формирования заявки на поставку, но не позже «___»________ ____ г.

2.2. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной или ином документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме груза к доставке.

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент получения Товара Заказчиком, сопровождающегося подписанием отгрузочных документов.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно условиям п. 2.1 настоящего Договора.

3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ изготовителя и требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

3.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить все неполадки и дефекты, за исключением тех, которые возникли в связи с несоблюдением Заказчиком условий эксплуатации и хранения.

3.5. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Заказчиком сроки.

3.6. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара, а также по качеству предоставленных услуг в следующие сроки:

— по количеству — не позднее ___ дней со дня получения Товара на склад Заказчика;

— по качеству — ____________________________________.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора составляет ________ (__________) рублей и включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку и разгрузку, а также монтаж и установку.

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату до «___»________ ____ г.

4.3. Платежи за поставку Товара производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному счету.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать Товар в количестве, ассортименте и качества, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Передать Товар, укомплектованный документацией в соответствии с нормативными документами, и в упаковке Поставщика, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении.

5.1.3. Передать вместе с Товаром Заказчику следующую документацию:

— накладную и счет-фактуру на поставленный Товар;

— сертификаты соответствия на поставленный Товар, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Поставлять Товар, соответствующим требованиям ТУ производителя и государственных стандартов Российской Федерации.

5.1.5. Гарантировать надлежащее качество проданного Товара.

5.1.6. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств, указанных в п. 5.1.5 настоящего Договора, в случаях:

— нарушения Заказчиком п. п. 5.2.3 настоящего Договора;

— обнаружения внешних и внутренних повреждений Товара, следов воздействия химических веществ или жидкостей, наличия следов задымления и/или перегрева, повышенного загрязнения и т.д.

5.1.7. При обнаружении несоответствия качества Товара, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Товара Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен.

5.1.8. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчиком и Поставщика.

5.1.9. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение ___ календарных дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

5.1.10. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В лице своего уполномоченного представителя принять Товар от Поставщика в установленные Договором сроки. Принятие Заказчиком предварительно оплаченного Товара носит безусловный характер.

Читать еще:  Изменение суммы договора после его заключения

5.2.2. Оплатить поставленный Товар, его доставку в соответствии с условиями п. 4.3 настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечить правильную эксплуатацию Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение _____________ банковских дней известить об этом другую Сторону. В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.

7.3. В случае если после заключения Договора произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала (изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.д.), Стороны должны согласовать вопросы об уплате дополнительных расходов, связанных с исполнением Договора, сроков его исполнения, суммы счета по Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила) например, пожар, наводнение, снежные заносы, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения, введение эмбарго на импорт и/или экспорт, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты государственных органов и действия властей.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 2-х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _____ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом (протоколом, дополнительным соглашением), подписанного надлежаще на то уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями, с учетом действия условия, изложенного в п. 7.2 настоящего Договора.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении противоположной Стороне не менее, чем за _____ дней до предполагаемого расторжения Договора.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.2. Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между Заказчиком и Поставщиком.

Договор поставки и оказания услуг №

Общество с ограниченной ответственностью Форс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«………», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ………., действующего на основании ……. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование и оказанные услуги (выполненные работы), указанные в Спецификации (Приложение) к настоящему Договору (далее – Товар, услуги).

В Спецификации указываются наименование, комплектность, цена каждой единицы Товара, Услуг и итоговая цена Договора с учетом НДС, а так же гарантийные обязательства.

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, а так же оказываемых услуг указывается в Спецификации.

2.2. Цена Товара включает таможенные расходы, а также расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой в пределах г. Москвы и Московской области, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Покупателя.

2.3. Покупатель производит предварительную оплату Товара, Услуг в размере 50(пятидесяти) процентов в срок 3 (три) рабочих дня с даты выставления Поставщиком соответствующего Счета. Оставшиеся 50%, оплачивает после сдачи объекта в течении 3 рабочих дней.

2.4. Оплата стоимости Товара, Услуг по настоящему Договору производится в российских рублях путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика или передачей наличных средств в кассовый аппарат.

2.5. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставщик обязуется выставить счет-фактуру на полученный аванс в срок 5 (пять) рабочих дней с даты получения аванса.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Поставщик обязан поставить Товар в срок 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств, указанных в п. 2.1. Договора, на расчетный счет Поставщика. Допускается досрочная поставка.

В случае, если какая-либо позиция Товара, указанного в Приложении № 1 к договору, будет отсутствовать на складе производителя, по согласованию с Покупателем указанный Товар может быть заменен на аналогичный. В таком случае сроки поставки могут быть увеличены.

Поставка товара после истечения срока поставки допускается только с письменного согласия Покупателя.

Стоимость непоставленного Товара возвращается на расчетный счет Покупателя не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования о возврате излишне уплаченных денежных средств.

Оказание услуг производиться в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств, указанных в п. 2.1. Договора, на расчетный счет Поставщика.

3.2. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: ……., и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ – 12.

Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

3.3. Покупатель обязан принять Товар, Услуги являющийся предметом настоящего Договора, по Товарной накладной, Акту выполненных работ – по количеству и ассортименту, подписать и вернуть один экземпляр подписанной накладной, акта Поставщику или предоставить Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки Товара, Услуг Приемка Покупателем Товара, Услуг должна быть полностью завершена в день поставки Товара или подписания Акта выполненных работ.

3.4. Приемка Товара по качеству и комплектности (в отношении видимых недостатков) осуществляется Покупателем в момент получения Товара.

3.5. При обнаружении недопоставки Товара Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение (5) пяти рабочих дней с даты обнаружения недопоставки.

3.6. В случаях, когда при приемке устанавливается повреждение или порча Товара, несоответствие наименования и количества Товара сведениям, указанным в товаросопроводительном документе, а так же при обнаружении несоответствия качества поступившего Товара требованиям стандартов и сопроводительным документам, удостоверяющим качество Товара, Сторонами составляется Акт о выявленных недостатках, в котором стороны указывают выявленные при приёмке Товара недостатки. При этом Покупатель вправе Товар с выявленными недостатками не принимать, а Поставщик обязуется поставить Товар надлежащего качества.

3.7. В случае необоснованного отказа Покупателя (Получателя) от принятия Товара надлежащего качества, переданного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе на основании п.4 ст. 486 ГК РФ потребовать от Покупателя оплаты Товара, согласно условиям Договора, а на основании п.3 ст. 484 ГК РФ потребовать от Покупателя принять Товар. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия Товара надлежащего качества и последствия такового несет Покупатель как сторона по Договору.

3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене Товара, не соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в срок 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

3.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты поставки Товара в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Гарантия Поставщика на поставляемый Товар действует с момента передачи его Покупателю (подписания Товарной накладной) в течение срока, установленного производителем для данного Товара. Поставщик предоставляет Покупателю оригиналы Гарантийных талонов, оформленных надлежащим образом на весь поставляемый Товар, кроме Товаров, гарантийное обслуживание которых осуществляется по серийным номерам устройств.

4.2. В случае обнаружения недостатков товара в течение гарантийного срока Покупатель обязан направить Поставщику соответствующее уведомление и неисправный Товар в течение первого рабочего дня, следующего за днем обнаружения недостатков. Доставка неисправного Товара до склада Поставщика, расположенного г. Москва, ул. Фрязевская д.10 стр.2, а также доставка Товара со склада Поставщика до склада Покупателя после диагностики и/или ремонта в специализированном сервисном центре, осуществляется силами и средствами Покупателя.

4.3. Доставка неисправного Товара до специализированного сервисного центра производителя Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления неисправного Товара на склад Поставщика.

Диагностика и ремонт неисправного Товара осуществляются в соответствии со сроками диагностики и ремонта специализированного сервисного центра производителя Товара.

4.4. В течение срока гарантии ремонт Товара осуществляется исключительно в официальных сервисных центрах производителя Товара. В случае осуществления Покупателем ремонта Товара у других лиц гарантия Поставщика прекращается.

Гарантия прекращается также на Товар, который пришёл в неисправное состояние в результате нарушения Покупателем Правил хранения, обращения и эксплуатации, состоящими в непосредственной причинно – следственной связи с возникновением данной неисправности, которые передаются Покупателю вместе с Товаром, либо в случае вскрытия Покупателем Товара, либо его частей, не предусмотренных к вскрытию в течение гарантийного срока.

4.5. В случае, если неисправность Товара возникла по вине Покупателя или третьих лиц, устранение неисправности производится Поставщиком за счет Покупателя по текущим расценкам Поставщика. По результатам работ составляется двусторонний акт и выставляется счет, который Покупатель обязуется оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения.

5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров.

5.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору. При предъявлении письменной претензии одной из Сторон другая Сторона должна направить ответ на претензию в срок 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

5.3. В случае, если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Требование об уплате неустойки представляется путем предъявления письменной претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны, в частности, но не исключительно, относят: стихийные бедствия, введение на территории России, в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, забастовки, принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления нормативных правовых и иных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

6.5. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в настоящем Договоре, то срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.

6.6. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону и представить документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

6.7. Если обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее исполнению обязательств Сторонами по настоящему Договору, длится более 2 (Двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора путем письменного уведомления другой Стороны с произведением взаимных расчетов с учетом стоимости фактически поставленного Товара и перечисленных платежей. В этом случае ни одна из Сторон не имеет право на возмещение каких-либо иных убытков.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Читать еще:  Срок заключения договора ГПХ с физическим лицом

8.1. Переписка между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением Договора, осуществляется посредством электронной почты:

Покупатель (e-mail: ……..) / Поставщик (e-mail: *****@***ru).

Обмен электронными сообщениями, отправляемыми с указанных в настоящем пункте адресов электронной почты, признается Сторонами обменом документами в письменной форме, если в Договоре не указано иное.

8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.6. Договор содержит следующие Приложения:

8.6.1. Приложение – Спецификация.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью Форс»

Юр. адрес: 144011, Московская область,

Факт. Адрес: 144011, Московская область,

Генеральный директор ( должность подписанта )

________________ ___________________/ ФИО /

Типовой смешанный договор поставки и возмездного оказание услуг

Образец договора на монтаж оборудования. Составление договоров поставки и монтажа оборудования образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора. Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду т.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор возмездного оказания услуг физическим лицом

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Спасайте! Гражданское право (курс 2)

К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях. В этом случае вознаграждение выплачивается по договору оказания услуг заключенному розничным продавцом с заводом.

Публичный договор поставки регулируемых товаров оказания регулируемых услуг в том числе договоров о подключении к центральной системе холодного. В части поставки товара применяются соотвествущие нормы ГК о поставке и куплепродаже.

Такой тип контракта может использоваться местными властями при продаже аренде найме поставке товаров и предоставлении услуг.

Можно ли заключить смешанный договор поставка и оказание услуг в рамках п 14 Статьи 55 фз Подборка наиболее важных документов по запросу Смешанный договор поставки и подряда нормативноправовые акты формы статьи консультации экспертов.

Целью договора поставки является передача в оговорнный срок производимых или закупаемых поставщиком товаров. Что данный договор является смешанным и содержит условия трех различных договоров договора поставки возмездного оказания услуг и договора подряда.

Сорединяйте наздоровье можете присовокупить даже договор подряда Так в договор технического обслуживания и смешанный договор поставка с элементами подряда и возмездного оказания услуг добавлены следующие. Договор смешанного типа о поставке и об услугах общая форма.

Стоимостная смешанный договор консигнации используемых в процессе оказания услуг. Заметим что не всегда можно провести четкую грань между работой и услугой. Например договор о поставке товара включает условия о его страховании.

Образец договора оказания услуг по подбору объекта недвижимости и оказанию содействия при. Смешанный договор поставки и оказания услуг.

Однако оценив условия договора и спецификации 1 суд пришел к выводу что данный договор является смешанным поставка. Тем не менее есть условия они называются существенными которые должен содержать любой договор оказания юридических услуг. Скажите в чем существенное различие между Договором Поставки и оказания услуг.

Считаю что Договор невозможно трактовать как смешанный договор Поставки и Оказания услуг. Наиболее распространенными являются договоры на оказание услуг или поставку товара.

Элементы договора поставки подряда и оказания услуг незаключенным в отношении договоров подряда и оказания услуг поскольку стороны не согласовали. Дополнительное соглашение к договору поставки образец. К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах элементы.

Смешанный договор поставки и лицензирования. С ним бланка договора оказания услуг. На практике получили широкое распространение договоры прямо не предусмотренные законодательством на оказание. Договор поставки Образец Примерный.

Договор поставки техники и оказания услуг по ремонту. Письмо на расторжение договора аренды от арендатора образец. Составление смешанного договора иили его удаленное согласование со сторонами договора от руб. Название Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Й стороне поставку и монтаж оконных. Договор на оказание услуг и его. Подборка наиболее важных документов по запросу Смешанный договор поставки и подряда нормативно. Вопрос Организация заключила с исполнителем смешанный договор который состоит из 3х договоров поставки возмездного оказания услуг.

Можно соединить договор поставки и оказания услуг Можно соединить договор поставки и оказания услуг. Договор оказания услугагентский договор.

Договор на оказание коммунальных услуг является одним из видов возмездного оказания услуг и составляется в двух экземплярах. Сколько времени должны храниться договоры поставки оказания услуг и. На включение в договор поставки продовольственных товаров элементов агентского договора договора возмездного оказания услуг и договора подряда.

Образец договора на выполнение работ и оказание услуг. Методические рекомендации по подготовке технического задания при размещении заказов. Настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно. Смешанные договоры магазин готовых договоров.

Договоры подряда и оказания услуг. Договора и была определена фиксированная сумма в размере Двести. Из заключнного ими смешанного договора поставки а сторона 2 по вопросу смешанный договор.

В виде поставки товаров выполнения работ или оказания услуг предоставлением. К отношениям сторон по смешанному договору применяются.

В противном случае возмездный смешанный договор превратится в договор оказания. Техподдержку логистического программного продукта в этом случае мы имеем смешанный договор с элементами безвозмездного пользования и оказания услуг. Поставки представляет собой смешанный договор. Общество с ограниченной ответственностью в лице представителя Басмановой Елены Викторовны.

Настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в деятельность Стороны. По договору возмездного оказания услуг.

Предлагаем бесплатно скачать образец счетадоговора на оказание услуг поставку. Смешанный договор поставки и подряда. Подборка наиболее важных документов по вопросу Смешанный договор поставки.

Смешанный договор поставки и оказания услуг образец. Содержит текст самого договора и дополнение с товарными позициями документа. Что договор аренды транспортного средства с экипажем. Я опять ощущал и познавал эту даму хотя чуть знал. Ниже расположен типовой бланк и образец приложения к договору оказания услуг вариант которого можно скачать.

Смешанный договор оказания услуг и поставки образец. Поставка товаров в розничную сеть. Типовой договор на оказание услуг договор согласно которому. Типовой смешанный договор поставки и возмездного оказание услуг. Считается что оказание услуг не имеет материального.

Образец договора смешанного страхования жизни заключаемый. Договор об оказании услуг. Или оказание услуги так же это могут быть договоры с элементами поставки и комиссии договор с элементами хранения и куплипродажи и так далее.

Договор поставки товара и оказание услуг. Однако необходимо помнить что на основании положений. Если иное не указано в вашем договоре то такие. Кстати существуют смешанные договоры поставки и оказания услуг.

Данное обязательство также является элементом смешанного договора и при. Смешанный договор подряд и оказание услуг. ГК РФ смешанный договор является допустимым. Далее описывается предмет договора и подробное перечисление всех.

Обеспечить поддержание неснижаемого остатка авиагсм находящегося. Такой день как понедельник нужно начинать с хороших новостей. В договор с ИП на оказание услуг образец которого представлен выше необходимо включить условия поставки топлива при. Смешанный договор поставки и оказания образовательных услуг.

Типовой договор о предоставлении населению услуг по газоснабжению утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины 74 от. Смешанный договор образец Образец смешанный договор поставки и оказания услуг примеры интерьеров кухни проект санузла совмещенного образец.

Если сделаете 2 и оказание услуг. Договор возмездного оказания услуг и транспортной экспедиции. Образцы договоров поставки товаров договоров на выполнение работ договоров на оказание услуг для. Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора на оказание услуг за год в удобном для.

Здравствуйте можно ли объединить в одном договое договор поставки и договор оказания услуг. Порядок приема выполненной услуги и. Клиент имеет право привлекать третьих лиц для выполнения обязанностей или оказанию работ и услуг по настоящему Договору с обязательным.

Подскажите пожалуйста при заключении смешанного договора поставки. Можно даже оформить смешанный договор на изготовление и поставку сувенирной продукции.

Заполните новые поля в родительном падеже в разделе Моя компания. Договор оказания услуг работ Акт. Об оплате задолженности по договору оказания услуг.

Смешанный договор оказания услуг и агентского договораМировой.

смешанный договор поставки и оказания услуг

К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях. В этом случае вознаграждение выплачивается по договору оказания услуг заключенному розничным продавцом с заводом. Публичный договор поставки регулируемых товаров оказания регулируемых услуг в том числе договоров о подключении к центральной системе холодного.

Стороны могут заключить смешанный договор, то есть такой, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством. Практическое значение признания договора смешанным состоит в возможности применения к нему положений ГК об элементах, входящих в его состав. А это в свою очередь помогает правильно определить бухгалтеру объект обложения тем или иным налогом. На этой неделе редакция вместе с автором разъясняет особенности смешанных договоров.

Договор с поставщиком услуг образец

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию. По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки см. Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению см. Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг. Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами. Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Гражданский кодекс Республики Казахстан

В настоящий сборник включены типизированные тексты различного рода договоров, составленных в предусмотренной действующим законодательством РК форме, которые наиболее часто встречаются в практике хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство типовых договоров носит гражданско-правовой характер и регулирует отношения между юридическими лицами. В каждом из включенных в сборник текстов приводятся основные положения, которые согласно сложившейся практике обычно рассматриваются сторонами при заключении сделки. Помимо договоров, регулирующих отношения между юридическими лицам, в сборник включены договоры, регулирующие отношения между физическими и юридическими лицами.

Читать еще:  Понятийный договор образец

Договор поставки услуг является смешанным документом, в который включают условия двух видов сделки: Подобные договорные отношения довольно распространены в предпринимательской среде: Доставку товара в перечень услуг не включаем, так как поставка и так подразумевает под собой данное действие со стороны поставщика.

Договор поставки и монтажа оборудования – образец

Наименование, количество, ассортимент и цена Товара оговариваются в товарных накладных, подписываемых надлежащими представителями каждой из Сторон при приеме-передаче Товара. Поставляемый Товар по своему качеству соответствует государственным стандартам, техническим условиям в области его производства и оборота. Товар поставляется со склада Поставщика путем выборки и последующего самомывоза Покупателем.

Pursue a systematic and long-term approach to facilitate the development of transboundary energy infrastructure. With a view to harness fully the potential of regional cooperation, the Agreement envisages the establishment of a common market of goods, labor, services, and capital. Concerted actions shall be taken by member states towards liberalization of national trade regimes. It is thereby stipulated that implementation of non-discrimination principles will be critical for maintaining the trend of expanding investment. Trade Energy trade priorities:

Договор поставки и оказания услуг №

Общество с ограниченной ответственностью Форс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«………», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ………., действующего на основании ……. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование и оказанные услуги (выполненные работы), указанные в Спецификации (Приложение) к настоящему Договору (далее – Товар, услуги).

В Спецификации указываются наименование, комплектность, цена каждой единицы Товара, Услуг и итоговая цена Договора с учетом НДС, а так же гарантийные обязательства.

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, а так же оказываемых услуг указывается в Спецификации.

2.2. Цена Товара включает таможенные расходы, а также расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой в пределах г. Москвы и Московской области, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Покупателя.

2.3. Покупатель производит предварительную оплату Товара, Услуг в размере 50(пятидесяти) процентов в срок 3 (три) рабочих дня с даты выставления Поставщиком соответствующего Счета. Оставшиеся 50%, оплачивает после сдачи объекта в течении 3 рабочих дней.

2.4. Оплата стоимости Товара, Услуг по настоящему Договору производится в российских рублях путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика или передачей наличных средств в кассовый аппарат.

2.5. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставщик обязуется выставить счет-фактуру на полученный аванс в срок 5 (пять) рабочих дней с даты получения аванса.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Поставщик обязан поставить Товар в срок 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств, указанных в п. 2.1. Договора, на расчетный счет Поставщика. Допускается досрочная поставка.

В случае, если какая-либо позиция Товара, указанного в Приложении № 1 к договору, будет отсутствовать на складе производителя, по согласованию с Покупателем указанный Товар может быть заменен на аналогичный. В таком случае сроки поставки могут быть увеличены.

Поставка товара после истечения срока поставки допускается только с письменного согласия Покупателя.

Стоимость непоставленного Товара возвращается на расчетный счет Покупателя не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования о возврате излишне уплаченных денежных средств.

Оказание услуг производиться в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств, указанных в п. 2.1. Договора, на расчетный счет Поставщика.

3.2. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: ……., и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ – 12.

Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

3.3. Покупатель обязан принять Товар, Услуги являющийся предметом настоящего Договора, по Товарной накладной, Акту выполненных работ – по количеству и ассортименту, подписать и вернуть один экземпляр подписанной накладной, акта Поставщику или предоставить Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки Товара, Услуг Приемка Покупателем Товара, Услуг должна быть полностью завершена в день поставки Товара или подписания Акта выполненных работ.

3.4. Приемка Товара по качеству и комплектности (в отношении видимых недостатков) осуществляется Покупателем в момент получения Товара.

3.5. При обнаружении недопоставки Товара Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение (5) пяти рабочих дней с даты обнаружения недопоставки.

3.6. В случаях, когда при приемке устанавливается повреждение или порча Товара, несоответствие наименования и количества Товара сведениям, указанным в товаросопроводительном документе, а так же при обнаружении несоответствия качества поступившего Товара требованиям стандартов и сопроводительным документам, удостоверяющим качество Товара, Сторонами составляется Акт о выявленных недостатках, в котором стороны указывают выявленные при приёмке Товара недостатки. При этом Покупатель вправе Товар с выявленными недостатками не принимать, а Поставщик обязуется поставить Товар надлежащего качества.

3.7. В случае необоснованного отказа Покупателя (Получателя) от принятия Товара надлежащего качества, переданного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе на основании п.4 ст. 486 ГК РФ потребовать от Покупателя оплаты Товара, согласно условиям Договора, а на основании п.3 ст. 484 ГК РФ потребовать от Покупателя принять Товар. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия Товара надлежащего качества и последствия такового несет Покупатель как сторона по Договору.

3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене Товара, не соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в срок 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

3.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты поставки Товара в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Гарантия Поставщика на поставляемый Товар действует с момента передачи его Покупателю (подписания Товарной накладной) в течение срока, установленного производителем для данного Товара. Поставщик предоставляет Покупателю оригиналы Гарантийных талонов, оформленных надлежащим образом на весь поставляемый Товар, кроме Товаров, гарантийное обслуживание которых осуществляется по серийным номерам устройств.

4.2. В случае обнаружения недостатков товара в течение гарантийного срока Покупатель обязан направить Поставщику соответствующее уведомление и неисправный Товар в течение первого рабочего дня, следующего за днем обнаружения недостатков. Доставка неисправного Товара до склада Поставщика, расположенного г. Москва, ул. Фрязевская д.10 стр.2, а также доставка Товара со склада Поставщика до склада Покупателя после диагностики и/или ремонта в специализированном сервисном центре, осуществляется силами и средствами Покупателя.

4.3. Доставка неисправного Товара до специализированного сервисного центра производителя Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления неисправного Товара на склад Поставщика.

Диагностика и ремонт неисправного Товара осуществляются в соответствии со сроками диагностики и ремонта специализированного сервисного центра производителя Товара.

4.4. В течение срока гарантии ремонт Товара осуществляется исключительно в официальных сервисных центрах производителя Товара. В случае осуществления Покупателем ремонта Товара у других лиц гарантия Поставщика прекращается.

Гарантия прекращается также на Товар, который пришёл в неисправное состояние в результате нарушения Покупателем Правил хранения, обращения и эксплуатации, состоящими в непосредственной причинно – следственной связи с возникновением данной неисправности, которые передаются Покупателю вместе с Товаром, либо в случае вскрытия Покупателем Товара, либо его частей, не предусмотренных к вскрытию в течение гарантийного срока.

4.5. В случае, если неисправность Товара возникла по вине Покупателя или третьих лиц, устранение неисправности производится Поставщиком за счет Покупателя по текущим расценкам Поставщика. По результатам работ составляется двусторонний акт и выставляется счет, который Покупатель обязуется оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения.

5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров.

5.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору. При предъявлении письменной претензии одной из Сторон другая Сторона должна направить ответ на претензию в срок 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

5.3. В случае, если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Требование об уплате неустойки представляется путем предъявления письменной претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны, в частности, но не исключительно, относят: стихийные бедствия, введение на территории России, в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, забастовки, принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления нормативных правовых и иных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

6.5. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в настоящем Договоре, то срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.

6.6. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону и представить документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

6.7. Если обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее исполнению обязательств Сторонами по настоящему Договору, длится более 2 (Двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора путем письменного уведомления другой Стороны с произведением взаимных расчетов с учетом стоимости фактически поставленного Товара и перечисленных платежей. В этом случае ни одна из Сторон не имеет право на возмещение каких-либо иных убытков.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Переписка между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением Договора, осуществляется посредством электронной почты:

Покупатель (e-mail: ……..) / Поставщик (e-mail: *****@***ru).

Обмен электронными сообщениями, отправляемыми с указанных в настоящем пункте адресов электронной почты, признается Сторонами обменом документами в письменной форме, если в Договоре не указано иное.

8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.6. Договор содержит следующие Приложения:

8.6.1. Приложение – Спецификация.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью Форс»

Юр. адрес: 144011, Московская область,

Факт. Адрес: 144011, Московская область,

Генеральный директор ( должность подписанта )

________________ ___________________/ ФИО /

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector